L’arrêt des travaux du mall de tubize en suite des difficultés de mobilité liées au report du contournement
Le questionneur dénonce l’arrêt du chantier du Tubize Outlet Mall, qu’il attribue à des retards dans la mobilité, au report du contournement nord, ainsi qu’à des difficultés liées aux permis, aux études géotechniques et au financement. Il demande des précisions sur la responsabilité de la Région wallonne, les budgets déjà engagés et la réalité des crédits annoncés pour le contournement. Le ministre est interpellé sur le décalage entre ses propos rassurants et la situation de terrain, marquée par l’impossibilité pour les commerces de s’installer et pour les habitants d’accéder normalement au site.
Débat · 2 interventions
- AAntoineLes Engagés
Monsieur le Ministre, le chantier du Tubize Outlet Mall est à l’arrêt depuis deux mois, alors que les premiers habitants viennent d’y emménager fin de l’année dernière, et les commerces ne peuvent pas s’y installer. En cause, des dissensions entre les différents partenaires privés et publics pour le boulevard urbain, mais surtout – je cite ici le bourgmestre, M. Michel Januth – parce que «au niveau de la mobilité, le contournement nord n’a pas été honoré dans les délais requis». Or, à Tubize, tout le monde a encore en tête votre visite en mars 2020, où vous avez pris la parole lors de la pose de la première pierre pour dire votre optimisme et votre confiance dans l’exécution et le respect des calendriers. Conclusion, le boulevard urbain a commencé ses travaux en avril 2022 et devrait se terminer début 2026, avec plus d’une année de retard, et je dirais même deux ans. Pire, le contournement nord de Tubize, qui avait été repris dans les routes de l’emploi sous la législature 2014-2019, ne verrait ses travaux commencer que début 2027. On terminera la décennie sans que ce contournement ne soit terminé. Quelle est la responsabilité de la Région wallonne? De quel budget s’agit-il? Avez-vous engagé les premières sommes ou n’avons-nous à faire qu’à une promesse, sans qu’elle ne soit matérialisée par des crédits qui pourraient peut-être disparaître sur l’autel de l’assainissement des finances publiques lors de la prochaine législature? Bref, quels propos rassurants et concrets, mais vérifiés, pouvez-vous avancer à l’égard de la ville, des habitants et des promoteurs du Tubize Outlet Mall?
- AAntoineLes Engagés
Monsieur le Président, il y a un fabuleux paradoxe entre le propos rassurant – ce n’est pas la première fois qu’il le tient – dans la bouche du ministre Henry, selon lequel tout va très bien, et le terrain, où tout va très mal. Les travaux sont à l’arrêt, et l’on évoque le début du contournement promis depuis cinq ans à dans trois ans. En cause, des retards sur le permis, des retards sur les études géotechniques et des difficultés sur le financement. Du reste, je n’ai pas entendu les montants rappelés par le ministre. Avouez que, entre vos propos et la réalité du terrain, avec les commerçants qui attendent un accès et les habitants qui n’ont toujours pas le moyen de regagner leur domicile, il y a un divorce qui n’est pas acceptable. J’espère que, cette fois-ci, bien que vous ne tiendrez pas les délais que vous annoncez, laissant le reste à votre successeur, votre administration se mobilisera au plus vite pour la réalisation de ces travaux.
Émotionnel 79%
Questions similaires
Le projet de recyclage des avions à charleroi
Le questionneur s’inquiète du retard du projet de recyclage/démantèlement d’avions à Charleroi, pourtant soutenu par des moyens publics importants et présenté comme un levier de transition écologique et d’emplois durables. Il demande les causes du blocage, les risques juridiques liés à une relance du marché et les garanties pour que le projet aboutisse. En réponse, le ministre a expliqué que l’acquisition du terrain prévu s’est révélée impossible parce que la SONACA n’est finalement pas vendeuse, ce qui impose de relancer la procédure. Il a donné des assurances sur le plan juridique concernant un éventuel recours des attributaires du premier marché et a confirmé sa volonté de faire avancer le projet.
Le retrait du plan de relance européen des extensions du tram de liège vers seraing et herstal
Le député dénonce les retards et l’arrêt des chantiers d’extension du tram vers Seraing et Herstal, estimant que les réponses précédentes du ministre contredisaient la réalité et révélant selon lui une mauvaise anticipation des coûts et de la connexion entre les lignes. Il critique plus largement l’échec du partenariat public-privé autour du tram de Liège, qu’il juge responsable du fiasco des délais et de la gestion du projet. Il s’inquiète enfin de la poursuite de cette logique de PPP dans d’autres projets du Gouvernement.
L’état désastreux des routes wallonnes
Le questionneur dénonce l’état très dégradé des routes wallonnes, qu’il juge dangereux pour les motards et les automobilistes, et estime que les taxes perçues pour la mobilité ne se traduisent pas par des investissements suffisants. Il interroge le ministre sur l’usage des moyens disponibles et sur les mesures immédiates prévues pour réparer les voiries les plus dangereuses. Le ministre est également interrogé sur le retard du plan « Mobilité et Infrastructures pour tous » et sur la priorité annoncée par le Gouvernement en matière d’entretien des routes. Dans sa réponse, il met en avant la nécessité d’un meilleur entretien, la volonté de faire avancer le plan d’investissements et l’objectif d’une réparation plus continue des infrastructures d’ici la fin de la législature.
L’impact grandissant des travaux du ring de Bruxelles sur la mobilité en Wallonie
Nicolas Janssen a dénoncé les graves perturbations de mobilité provoquées par les travaux du ring de Bruxelles au pont de Groenendael, avec des files importantes touchant des communes wallonnes et bruxelloises, et a plaidé pour une meilleure coordination entre Régions. François Desquesnes a rappelé que le chantier relève de la Flandre, tout en reconnaissant que l’échange d’informations entre autorités régionales est insuffisant pour les travaux, contrairement à la gestion quotidienne du trafic. Il a indiqué qu’un groupe de travail sur l’axe E411 est en cours avec la Flandre, le SPW MI et le TEC, et qu’il a pris contact avec son homologue flamande pour renforcer la collaboration interrégionale sur les dossiers de mobilité. Le député a salué ces intentions et insisté sur la nécessité de davantage de dialogue entre Régions.
Le placement de panneaux de signalisation sur le parcours de pistes cyclables par le service public de wallonie (spw) à court-saint-étienne
Le questionneur dénonce le placement par le SPW, à la sortie du village de Faux avant La Roche, de panneaux d’agglomération dont un poteau empiète sur la piste cyclable, ce qu’il juge dangereux et révélateur d’un mauvais contrôle. Il demande qui a आदेशné et financé ces travaux, qui doit corriger la situation et quels contrôles sont prévus, tout en évoquant plus largement d’autres demandes communales restées sans réponse concernant l’état de certaines voiries. Le ministre est interpellé sur la responsabilité de son département dans cette installation et sur l’annonce d’une modification du dispositif.